Z przyjemnością informujemy o wygranej sprawie, w której zespół Kancelarii, z r.pr. Katarzyną Lech-Drupka na czele, reprezentował wykonawcę robót budowlanych, obciążonego przez zamawiającego karą umowną za zwłokę z realizacji inwestycji prowadzonej w trybie zamówień publicznych.
Co ciekawe, sprawa obejmowała wątek bezprawnego potrącenia przez zamawiającego kary umownej z wynagrodzenia należnego wykonawcy, wbrew zakazowi określonemu w tzw. ustawie covidowej (art. 15r1).
W toku postępowania sądowego, sąd – zarówno I jak i II instancji – podzielił argumentację przedstawioną przez Kancelarię, uznając naliczoną karę za niezasadną w części stanowiącej prawie 40% naliczonej kary umownej. Pozostałą natomiast część kary umownej, sąd zmiarkował aż o 95 % , uwzględniając wykazane przez Kancelarię okoliczności sprawy związane m.in. z brakiem szkody po stronie zamawiającego, czy też określeniem przez zamawiającego terminu wykonania inwestycji jako niemożliwego do zachowania.
Jednocześnie sąd zasądził na rzecz klienta Kancelarii odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie części wynagrodzenia umownego, w związku z bezprawnym potrąceniem kary umownej, a także objętą powództwem wzajemnym rekompensatę za odzyskiwanie należności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
Wyrok jest prawomocny.